Bản án về tranh chấp vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay thi công số 33/2022/KDTM-PT

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BẢN ÁN 33/2022/KDTM-PT NGÀY 30/09/2022 VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG THI CÔNG

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 24/2022/TLPT-KDTM ngày 06 tháng 9 năm 2022, về việc“Tranh chấp vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay thi công”theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 101/2022/QĐXX-PT ngày 08 tháng 9 năm 2022; Quyết định hoãn phiên tòa: 71/2022/QĐ-PT ngày 19 tháng 9 năm 2022 giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn:Công ty K. Địa chỉ trụ sở: Số A, phường M, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật. Ông Lê Hồng M - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thành H - Chức vụ: Tổng giám đốc (theo giấy ủy quyền số: 457/UQ-2T ngày 06/9/2022 của Chủ tịch HĐQT).

Người bảo vệ quyền và lợi ích vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay pháp: Luật sư Nguyễn Văn Th - Giám đốc Công ty Luật C Việt Nam - thuộc đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Có mặt.

2. Bị đơn:Công ty T. Địa chỉ trụ sở: Số B, phường Mỹ M, quận N, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Bá Th - Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Khánh D - Chức vụ: Nhân viênCông ty T(theo giấy ủy quyền số: 299/2022/UQ-TMS ngày 29/9/2022 của Tổng giám đốc).

NỘI DUNG VỤ ÁN

* Theo án sơ thẩm, nội dung vụ án như sau:

- Nguyên đơnCông ty Ktrình bày:

Ngày 24/11/2017,Công ty KvàCông ty Tcó ký vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay 241/2017/HĐTC/VN/TMS-2T, gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công hệ thống cơ điện. Giá trị vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay là 28.068.000.000đ. Ngoài ra hai bên còn tiến hành ký 05 phụ lục vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay thi công 241/2017/HĐTC/ĐN/TMS-2T với giá trị điều chỉnh cuối cùng bao gồm cả vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay và phụ lục là 40.416.247.000đ. Tính đến ngày 06/11/2019,Công ty Tcòn nợ Công ty K số tiền 8.661.039.389đ. Đã trả được 1.500.000.000đ.

NayCông ty Kyêu cầu Tòa án nhân dân quận N, TP. Đà Nẵng giải quyết buộcCông ty Tthanh toán một lần toàn bộ số tiền còn nợ đối với vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay 241/2017/HĐTC/VN/TMS-2T ngày 24/11/2017 với số tiền tính đến ngày 15/7/2022 là: 7.061.039.389đ tiền gốc và 1.651.645.526đ tiền nợ lãi. Trong đó: Lãi của số tiền 8.061.039.389đ là 47 ngày; Lãi của số tiền 7.561.039.389đ là 99 ngày; Lãi của số tiền 7.061.039.389đ là 704 ngày (tất cả với lãi suất 9.75%/ năm). Tổng cộng gốc và lãi là 8.712.684.915đ.

- Bị đơnCông ty Ttrình bày:

Bị đơn không đồng ý với yêu cầu thanh toán theo vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay thi công số 241/2017/HĐTC/ĐN/TMS-2T ngày 24/11/2017 (Sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”) của nguyên đơn, do số tiền không chính xác.

Thực hiện vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay, bị đơn đã tạm ứng và thanh toán cho nguyên đơn phần lớn khối lượng đã thực hiện, số còn lại Bị đơn chưa thanh toán vì các lý do sau:

Nguyên đơn đã có những vi phạm nghiêm trọng về chất lượng công việc theo vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay, điều này thể hiện tại:

+ Biên bản cuộc họp về việc xử lý các tồn tại về chất lượng công trình ngày 04/05/2019 các công văn trao đổi giữa hai bên.

+ Biên bản hiện trường ngày 28/12/2019, các thông báo, công văn, email trao đổi giữa hai bên về chất lượng công trình. (Các tài liệu trên được gửi kèm theo văn bản này) Nguyên đơn vi phạm nghiêm trọng tiến độ thi công công trình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chung của Dự án và phát sinh nhiều thiệt hại cho Bị đơn, cụ thể:

Căn cứ Điều 8 của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay, các văn bản sửa đổi, bổ sung được các bên ký từng thời điểm và căn cứ Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng ký ngày 28/12/2018 thì Nguyên đơn đã chậm tiến độ hoàn thành công việc theo quy định tại vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay.

Căn cứ Điều 20.1 của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay quy định về việc phạt vi phạm do chậm tiến độ, thì nguyên đơn phải chịu phạt 0,5% giá trị vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay cho mỗi ngày chậm tiến độ nhưng tổng tiền phạt không vượt quá 12% giá trị vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay.

Do đó, Nguyên đơn đã chậm tiến độ và phải chịu phạt số tiền là:

12% x 40.416.247.000= 4.849.949.640 VNĐ.

Căn cứ quy định tại Điều 8.1 (a) của Hợp Đồng, trong trường hợp có sự thay đổi về phạm vi công việc, thiết kế hay chủng loại, quy cách, chất lượng vật tư khác so với quy định tại hồ sơ vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay mà làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc của Nguyên đơn thì Nguyên đơn có quyền yêu cầu gia hạn tiến độ. Và việc gia hạn tiến độ trong trường hợp này chỉ được thực hiện khi có sự thống nhất bằng văn bản giữa hai bên. Tuy nhiên, trên thực tế, hai bên đã không có văn bản thỏa thuận gia hạn tiến độ. Do vậy, căn cứ vào các biên bản nghiệm thu hai bên đã ký có thể xác định được Nguyên đơn đã chậm tiến độ hoàn thành công việc theo vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay và việc áp dụng mức phạt là có cơ sở và phù hợp với quy định của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay. Cũng theo quy định tại Điều 9 của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay về điều khoản thanh toán, Bị đơn có quyền khấu trừ các khoản tiền phạt rồi mới thanh toán cho Nguyên Đơn.

Do đó, số tiền mà Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn phải thanh toán là không đúng mà phải trừ đi khoản tiền phạt này theo quy định tại vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay Đồng.

Bị đơn không đồng ý với yêu cầu đòi khoản lãi chậm trả của Nguyên đơn Bị đơn chưa có nghĩa vụ thanh toán các khoản còn lại cho Nguyên đơn theo vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay bởi lý do sau:

- Căn cứ Khoản 9.4 (b), Điều 9 của Hợp Đồng quy định trách nhiệm thanh toán của Bị Đơn: “Trong vòng 14 Ngày làm việc sau khi hồ sơ quyết toán của Bên B được Bên A chấp thuận, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 100% Giá trị quyết toán sau khi trừ đi các khoản tiền sau: tiền đã tạm ứng, tiền đã thanh toán, tiền bồi thường thiệt hại, tiền phạt vi phạm vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay và các khoản tiền khác mà Bên B phải thanh toán hoặc hoàn trả theo quy định của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay này (nếu có)”.

Nguyên đơn đã vi phạm tiến độ và chất lượng Công việc (như trình bày tại mục 1 trên đây). Do đó, Nguyên đơn có trách nhiệm thanh toán khoản phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại cho Bị đơn theo quy định Điều 19 và 20 của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay. Các khoản phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được tính toán theo quy định của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay để làm cơ sở tính khấu trừ vào lần thanh toán cuối cùng. Vì vậy, Bị đơn không có cơ sở để thanh toán theo yêu cầu của Nguyên đơn.

Do đó đề nghị Tòa án và Nguyên đơn không tính lãi đối với viêc thanh toán vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay này, do các bên còn tranh chấp về điều khoản thanh toán nên không thể xác định bị đơn chậm thanh toán.

Với nội dung trên, Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận N, thành phố Đà Nẵng đã quyết định:

Căn cứ: Điều 4; Điều 306 Luật Thương mại; Điều 280; Điều 357 Bộ luật Dân sự; Điều 271, Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện củaCông ty Kđối vớiCông ty T.

BuộcCông ty Tphải trả choCông ty Ksố tiền 8.712.684.915đ. Trong đó nợ gốc là 7.061.039.389đ và nợ lãi là 1.651.645.526đ.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn thông báo về quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 22/7/2022, bị đơnCông ty Tcó đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm số: 03/2022/KDTM-ST ngày 15/7/2022 của Tòa án nhân dân quận N, thành phố Đà Nẵng. Với nội dung: Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận N, thành phố Đà Nẵng là chưa xem xét đánh giá khách quan toàn bộ các tài liệu chứng cứ của vụ án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay pháp của Công ty, cụ thể:

- Bị đơn không vi phạm điều khoản về thanh toán giá trị quyết toán của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay là do:

- Nguyên đơn chưa hoàn thành các hồ sơ quyết toán theo quy định của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay; nguyên đơn không hợp tác trong việc xác định giá trị khoản thanh toán cuối cùng sau khi trừ đi vi phạm vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay;

- Giá trị yêu cầu thanh toán của nguyên đơn là chưa chính xác do chưa thực hiện khấu trừ chi phí phạt vi phạm vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay theo quy định tại điểm b, khoản 9.4 Điều 9 của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay.

- Nguyên đơn chưa cung cấp đủ hồ sơ quyết toán vì vậy chưa phát sinh nghĩa vụ thanh toán của bị đơn với nguyên đơn, do đó không áp dụng quy định đối với lãi suất chậm trả trong trường vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay này.

Trên cơ sở trên, đề nghị cấp phúc thẩm Hủy bản án sơ thẩm sốBản án về tranhngày 15/7/2022 của Tòa án nhân dân quận N, thành phố Đà Nẵng; xác định lại giá trị khoản nghĩa vụ thanh toán sau khi khấu trừ chi phí phạt vi phạm vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay của bên nguyên đơn; bác yêu cầu tính lãi của nguyên đơn đối với khoản nghĩa vụ thanh toán.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Nguyên đơn giữ nguyên nội dung khởi kiện, bị đơn giữa nguyên nội dung kháng cáo, các đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử vào nghị án là đúng theo quy định pháp luật và phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án như sau: Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, không chấp nhận toàn bộ kháng cáo củaCông ty T, giữ nguyên Bản án sơ thẩm số: 03/2022/KDTM-ST ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của Công ty T là trong thời hạn luật định, nên vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay lệ.

[2] Xét toàn bộ nội dung kháng cáo của Công ty T, HĐXX nhận thấy:

Ngày 24/11/2017, Bên A:Công ty Tvà Bên B:Công ty Kcó ký vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay 241/2017/HĐTC/VN/TMS-2T, gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị và thi công hệ thống cơ điện. Giá trị vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay là 28.068.000.000đ. Ngoài ra hai bên còn tiến hành ký 05 phụ lục vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay thi công 241/2017/HĐTC/ĐN/TMS-2T với giá trị điều chỉnh cuối cùng bao gồm cả vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay và phụ lục là 40.416.247.000đ. Thời hạn hoàn thành bàn giao cho bên A: Ngày 03/8/2018. Tính đến ngày 06/11/2019, Công ty T còn nợ Công ty K 8.661.039.389đ. Đã trả được 1.500.000.000đ.

[2.1] Xét nội dung kháng cáo của bị đơn Công ty T về giá trị yêu cầu thanh toán của Công ty K là chưa chính xác do chưa thực hiện khấu trừ chi phí phạt vi phạm vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay theo quy định tại điểm b, khoản 9.4 Điều 9 của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay, thấy:

Tại cấp sơ thẩm, Công ty T cho rằng Công ty K đã vi phạm nghiêm trọng về chất lượng, tiến độ hoàn thành công việc nên phải chịu phạt 0,5 % giá trị vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay cho mỗi ngày chậm tiến độ và phải chịu tiền phạt là 4.849.949.640 đồng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay. Ngày 05/12/2021, Toà án cấp sơ thẩm có thông báo cho bị đơn nộp tiền tạm ứng án phí đối với yêu cầu phản tố của mình nhưng đến ngày 09/02/2022,Công ty Tvẫn không nộp tạm ứng án phí theo quy định, nên Tòa án cấp sơ thẩm không thụ lý giải quyết, nên kháng cáo củaCông ty Tvề nội dung này không được cấp phúc thẩm xem xét.

[2.2] Xét nội dung kháng cáo về việc: Bị đơnCông ty Tcho rằng nguyên đơnCông ty Kchưa hoàn thành các hồ sơ quyết toán theo quy định của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay; nguyên đơn không hợp tác trong việc xác định giá trị khoản thanh toán cuối cùng sau khi trừ đi vi phạm vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay, nhận thấy:

- Căn cứ điểm b khoản 9.4 Điều 9 của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay quy định trách nhiệm thanh toán của bị đơn:“ Bên A sẽ kiểm tra hồ sơ quyết toán cho bên B trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán như trên. Bên A được quyền yêu cầu bên B chỉnh sửa hồ sơ quyết toán 01 lần duy nhất nếu có... Trong vòng 14 ngày làm việc sau khi hồ sơ quyết toán của Bên B được Bên A chấp thuận, Bên A sẽ thành toán cho Bên B 100% giá trị quyết toán...)”.

Trong quá trình thực hiện vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay,Công ty Kđã hoàn thành khối lượng công việc và việc hoàn thành đó đã đượcCông ty Txác nhận thông qua Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạn mục công trình hoặc công trình xây dựng đưa vào sử dụng ký ngày 28/12/2018, hồ sơ quyết toán ký ngày 06/11/2019 và văn bản đối chiếu công nợ ký ngày 31/8/2020.

Căn cứ biên bản đối chiếu công nợ và xác nhận công nợ ngày 31/8/2020, giá trị còn lại chủ đầu tưCông ty Tcòn phải thanh toán cho nhà thầuCông ty Ktheo vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay và các phụ lục vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay là: 7.061.039.389 đồng. Vì vậy cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu củaCông ty Kvà buộcCông ty Ttrả số tiền nợ gốc là:

7.061.039.389 đồng là có căn cứ, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận nội dung kháng cáo này củaCông ty T.

[2.3] Xét nội dung kháng cáo bị đơn cho rằng do nguyên đơn chưa cung cấp đủ hồ sơ quyết toán vì vậy chưa phát sinh nghĩa vụ thanh toán của bị đơn với nguyên đơn, do đó không áp dụng quy định đối với lãi suất chậm trả trong trường vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay này.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơnCông ty Kyêu cầu tính lãi của với tổng số tiền là: 1.649.733.161 đồng, cụ thể:

Lãi chậm thanh toán của số tiền: 8.061.039.389đ x 9,75%/năm x 47 ngày = 102.610.314 đồng (lãi tính từ ngày phải thanh toán theo vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay 18/03/2020 đến ngày thanh toán thực tế 03/05/2020).

Lãi chậm thanh toán của số tiền: 7.561.039.389đ x 9,75%/năm x 99 ngày = 202.730.369 đồng (lãi tính từ ngày 04/5/2020 đến ngày thanh toán thực tế ngày 10/8/2020).

Lãi chậm thanh toán của số tiền: 7.061.039.389đ x 9,75%/năm x 703 ngày = 1.344.392.479 đồng (lãi tính từ ngày 11/8/2020 đến ngày xét xử sơ thẩm 15/7/2022).

Lãi suất được tính theo lãi suất quá hạn của ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Bà Đình, Hà Nội, là ngân hàng bên B mở tài khoản là 6.5%/năm x 150% = 9.75%/năm.

Xét yêu cầu tính lãi của nguyên đơn, thấy:

Căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên quy định tại khoản 20.7 Điều 20 của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 24/11/2017 thì:“Nếu bên A thanh toán chậm cho bên B thì bên A sẽ phải trả lãi cho những ngày chậm thanh toán cho lãi suất quá hạn do Ngân hàng bên B mở tài khoản công bố tại thời điểm thanh toán. Tổng số tiền lãi không vượt quá 12% giá trị vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay”.

Như vậy, về mức lãi suất 9.75%/năm là phù hợp với quy định tại khoản 20.7 Điều 20 của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay, phù hợp với quy định tại Điều 306 Luật Thương mại, Điều 357 và Điều 468 Bộ luật Dân sự.

Về thời gian tính lãi là căn cứ vào ngày 04/03/2020 là ngày bị đơn nhận đủ hồ sơ quyết toán, lãi tính sau 14 ngày tức là ngày 18/3/2020, là phù hợp với điểm b khoản 4 Điều 9 của vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay.

Vì vậy, cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu tính lãi của nguyên đơn là có căn cứ, kháng cáo của bị đơn về việc không áp dụng quy định đối với lãi suất chậm trả trong trường vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay này không có cơ sở, nên HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận và giữ nguyên Bản án sơ thẩm số: 03/2022/KDTM-ST ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay.

[3] Xét đề nghị của bị đơn cho rằng chỉ có nghĩa vụ thanh toán cho nguyên đơn số tiền nợ gốc là 2.211.089.749 đồng và không tính lãi là không phù vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay với nhận định của HĐXX, nên không chấp nhận.

[4] Xét đề nghị của nguyên đơn và Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay pháp của nguyên đơn là phù vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay với nhận định của HĐXX nên chấp nhận.

[5] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay với nhận định của HĐXX, nên chấp nhận.

[6] Về án phí dân sự phúc thẩm: Do cấp phúc thẩm giữ nguyên Bản án sơ thẩm, nên theo qui định tại khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, người kháng cáo làCông ty Tphải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

Các phần quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không giải quyết, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 306Luật trực tiếp bóng; Điều 357 và Điều 468trực tiếp bóng; khoản 2 Điều 29Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí của Tòa án.

Không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bị đơnCông ty T.

Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số: 03/2022/KDTM-ST ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng về tiền lãi.

Xử:

1.BuộcCông ty Tphải trả choCông ty Ksố tiền 8.710.772.550 đồng. Trong đó nợ gốc là: 7.061.039.389 đồng và nợ lãi là: 1.649.733.161 đồng (Lãi tính đến ngày 15/7/2022).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự.

2.Án phí Kinh doanh Thương mại sơ thẩmCông ty Tphải chịu là 116.710.772 đồng.

- Hoàn trả lại choCông ty K57.884.464đ tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0007192 ngày 01/03/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

3.Về án phí dân sự phúc thẩm:Công ty Tphải chịu là 2.000.000 đồng, nhưng được khấu trừ vào 2.000.000 đồng tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0001332 ngày 25/8/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng,Công ty Tđã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm.

Các phần quyết định khác của Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không giải quyết, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Trường vtv2 trực tiếp bóng đá hôm nay bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9Luật thi đá bóng trực tiếp; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 luật Thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.